工程合同管理考前练兵
1.[单选题] 在施工合同履行过程中，当事人一方可以免除违约责任的情形是（ ）。
A.因为建设单位拖延提供图纸，导致建筑公司未能按合同约定时间开工
B.因为建筑公司自有设备损坏，导致工期拖延
C.因为发生洪灾，建筑公司无法在合同约定的工期内竣工
D.因为三通一平工期拖延，建设单位不能在合同约定的时间内提供施工场地
正确答案:——C——
2.[单选题] 对施工招标而言，评标委员会推荐的中标候选人应当限定在（ ）人，并标明排列顺序。
A.3～5
B.5～7
C.1～3
D.2～3
正确答案:——C——
3.[单选题] 给指定分包商的付款应从( )内开支。
A.进度款
B.变更价款
C.预付款
D.暂列金额
正确答案:——D——
4.[单选题] 下列关于监理人向委托人索赔的说法中，表述正确的是（ ）。
A.监理人的索赔不成立时，不应针对此事件再提索赔
B.监理人是委托人的代理人，因此不应提任何索赔要求
C.监理人的索赔不成立时，应赔偿委托人由此发生的费用
D.监理人的索赔报告应提交给施工合同约定的合同争议评审组
正确答案:————
5.[单选题] 下列组织或个人中，不能成为合同法律关系主体的是（ ）。
A.自然人
B.项目经理部
C.设计事务所
D.监理事务所
正确答案:————
6.[单选题] 招标人在组织投标人进行现场考察之前招投标双方必须完成的内容中不包括（ ）。
A.已发售招标文件
B.研究招标文件
C.投标人资格预审
D.组织口头和书面答疑
正确答案:————
7.[单选题] 甲公司将其塔吊租给乙公司使用，乙公司却将该塔吊卖给丙公司。依据我国《合同法》的规定，乙公司与丙公司的塔吊买卖合同属于（ ）合同。
A.无效
B.可撤销
C.效力待定
D.可变更
正确答案:————
8.[单选题] 根据《标准施工合同》，施工准备阶段设计交底应由（ ）组织。
A.设计人
B.监理人
C.发包人
D.总承包人
正确答案:————
9.[单选题] 在评标初审程序中，首先对投标文件做符合性评审，接下来做（ ）评审。
A.商务性
B.技术性
C.施工方案
D.施工质量
正确答案:————
10.[单选题] 按照合同的约定，2007年1月1日发包方应该向承包方支付工程款，但没有支付。2007年7月1日至8月1日之间，当地发生了特大洪水，导致承包方不能行使请求权。2007年12月3日，承包方向法院提起诉讼，请求发包方支付拖欠的工程款，2007年12月31日法院作出判决。则下面的说法正确的是（ ）。
A.2007年7月1日至8月1日之间诉讼时效中止
B.2007年12月31日起诉讼时效中止
C.2007年12月3日诉讼时效中断
D.2007年7月1日至8月1日之间诉讼时效中断
正确答案:————
11.[单选题] 施工项目经理是施工企业的代理人，这种代理属于（ ）。
A.法定代理
B.委托代理
C.指定代理
D.职务代理
正确答案:————
12.[单选题] 按照《建设工程监理合同》示范文本的规定，委托人与违约承包人解除合同后，监理人完成的善后工作属于（ ）。
A.正常工作
B.本职工作
C.额外工作
D.附加工作
正确答案:————
13.[单选题] 根据《招标投标法》的规定，招标过程中发生下列情况的，招标人可以据此没收投标保证金的是（ ）。
A.投标文件的密封不符合招标文件的要求
B.投标人购买招标文件后不递交投标文件
C.投标文件中附有招标人不能接受的条件
D.投标截止日期后要求撤回投标文件
正确答案:————
14.[单选题] 某工程项目足额投保了建筑工程一切险，在保险期间内，工程发生了保险事故。为减少损失，被保险人共计支出6万元。经保险公司查勘定损，建筑物实际损失为20万元。保险公司应当支付的保险金为（ ）万元。
A.6
B.14
C.20
D.26
正确答案:————
15.[单选题] 根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》（GF-2000-0201），监理人发现工程设计不符合国家规定的质量标准时，正确的做法是（ ）。
A.指令施工单位征求设计人的修改意见
B.及时向设计人报告问题的具体情况
C.口头联系设计人并书面报告委托人
D.书面报告委托人并要求设计人更正
正确答案:————
16.[单选题] 根据《标准施工合同》，关于承包人施工安全责任的说法，正确的是（ ）。
A.承包人应按合同约定的安全工作内容编制施工安全措施计划
B.合同约定的安全施工措施所需费用由承包人承担，安全作业环境所需费用由发包人承担
C.承包人对施工现场所有人员的工伤事故承担责任
D.因采取合同未约定的安全施工措施增加的费用由承包人自行承担
正确答案:————
17.[单选题] 某工程的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力。下列关于组织该工程招标的说法中，正确的是（ ）。
A.招标申请经批准后，招标人可以自行招标
B.办理招标备案后，招标人可以自行招标
C.无须办理招标备案，招标人可以自行招标
D.办理招标备案后，招标人应委托代理机构招标
正确答案:————
18.[单选题] 根据我国《合同法》，撤销权应自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起（ ）内行使。
A.5年
B.2年
C.1年
D.6个月
正确答案:————
19.[单选题] 甲建设单位一直拖欠乙施工单位工程款，乙多次索要未果，遂申请仲裁。仲裁庭作出裁决后，甲仍不履行，则乙可向（ ）申请执行。
A.仲裁委员会
B.人民法院
C.人民政府
D.建设行政主管部门
正确答案:————
20.[单选题] 某工程监理合同履行中，委托人与科研机构的试验室签订了负责施工期间材料和工艺质量检测试验的技术服务合同。按照建设工程委托监理合同示范文本的规定，下列关于监理人工作的说法中，不正确的是（ ）。
A.试验室应接受监理人的指示，完成要求进行的检测试验项目
B.监理人应监督试验过程，对试验数据的正确性承担连带责任
C.监理人对依据不准确的试验数据作出的错误判断，不承担责任
D.试验数据正确，监理人作出错误判断应承担责任
正确答案:————
21.[单选题] 甲患重病住院急需要用钱又借贷无门，乙表示愿意借给甲2000元，但半年后须加倍尝还，否则以甲的房子代偿，甲表示同意。根据《合同法规定》，甲、乙之间的借款合同因（ ）。
A.显失公平而无效
B.欺诈而可撤销
C.乘人之危而无效
D.乘人之危而可撤销
正确答案:————
22.[单选题] 甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但保证合同中未约定保证方式及保证期间，下列说法正确的是（ ）。
A.丙的保证方式为一般保证
B.保证期间与买卖合同的诉讼时效相同
C.如果甲在保证期间内未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任
D.如果甲在保证期间内未经丙书面同意将主债权转让给丁，则丙不再承担保证责任
正确答案:————
23.[单选题] 水泥厂为承包商供应水泥，承包商已支付全部货款。交货时承包商因水泥厂交货时间比合同约定晚了两天而要求支付违约金，水泥厂表示拒绝并把水泥卸放在合同约定的地点。第二天上午乌云密布，下午天降暴雨把部分水泥淋湿硬化。则该部分损失（ ）。
A.由水泥厂承担
B.由承包商承担
C.由水泥厂和承包商共同承担
D.由承包商向水泥厂索赔
正确答案:————
24.[单选题] 《合同法》规定的不安抗辩权制度，是指应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方发生某些情形时可以中止合同。下列情形中，当事人可以行使不安抗辩权中止合同的是（ ）。
A.对方当事人降低注册资金
B.对方当事人银行贷款数额激增
C.对方当事人的法定代表人变更
D.对方当事人经营状况严重恶化
正确答案:————
25.[单选题] 张某是某施工单位的材料采购员，一直代理本单位与甲建材公司的材料采购业务。后张某被单位开除，但甲公司并不知情。张某用盖有原单位公章的空白合同书与甲公司签订材料采购合同，则该合同为（ ）合同。
A.效力待定
B.无效
C.可撤销
D.有效
正确答案:————
26.[单选题] 某单位采用的货样买卖方式签订了设备采购合同，关于采购方式及合同的说法正确的是（ ）。
A.该合同属于即时买卖合同
B.货样应留存在供货人处
C.当事人可以在合同中对货样进行说明
D.采购人不知道货样有隐蔽瑕疵的，供货人可按货样交付货物
正确答案:————
27.[单选题] 甲与乙订立了一份水泥购销合同，约定甲向乙交付200吨水泥，货款6万元，乙向甲支付定金1万元；如任何一方不履行合同应支付违约金1
A.要求甲双倍返还定金2万元
B.要求甲双倍返还定金2万元，同时支付违约金1.5万元
C.要求甲支付违约金2万元
D.要求甲支付违约金1.5万元
正确答案:————
28.[单选题] 对于需增设技术设计阶段的工程项目，为保证设计指导思想贯穿各设计阶段，一般不单独招标发包的是（ ）。
A.初步设计
B.施工图设计
C.全过程设计
D.技术设计
正确答案:————
29.[单选题] 甲、乙于4月1日签订一份施工合同。合同履行过程中，双方于5月1日发生争议，，甲于5月20日单方要求解除合同。乙遂向法院提起诉讼，法院于6月30日判定该合同无效。则该合同自（ ）无效。
A.4月1日
B.6月30日
C.5月1日
D.5月30日
正确答案:————
30.[单选题] 甲是乙的债务人，乙是丙的债务人，由于乙怠于行使自己到期的债权导致无法偿还对丙的债务，则下列说法正确的是（ ）。
A.丙可以行使代位权，代替乙向甲行债权
B.丙必须以乙名义行使乙的债权
C.丙可以行使不安抗辩权
D.甲可以行使代位权，直接向丙偿还债务
正确答案:————
31.[单选题] 根据美国AIA标准合同文件，CM合同中与雇主订立合同的当事人是（ ）。
A.建筑师
B.专业咨询机构
C.施工承包商
D.承担分包工作的分包商
正确答案:————
32.[单选题] 甲公司欠某供应商500万元货款，现甲公司分立为乙、丙两家公司。关于甲公司分立后的500万元债务的清偿问题的说法，正确的是（ ）。
A.乙公司与丙公司均不承担清偿责任
B.应当由乙、丙公司承担连带责任
C.应当由甲公司承担全部债务
D.应当由乙公司承担全部债务
正确答案:————
33.[单选题] 关于设计招标下列说法错误的是（ ）。
A.设计招标的特点是投标人将招标人对项目的设想变成可实施方案的竞争
B.一般工程项目的设计可分为三个阶段：初步设计、技术设计和施工图设计阶段
C.设计招标应采用设计方案竞选的方式
D.设计招标文件对投标人所提出的要求不必很详细
正确答案:————
34.[单选题] 借用其他企业的资质证书参加投标，属于（ ），是法律所禁止的。
A.投标人之间串通投标
B.投标人与招标人之间串通投标
C.投标人以行贿手段谋取中标
D.投标人以他人名义投标
正确答案:————
35.[单选题] 王某与某信用社签订一份贷款合同，信用社要求王某提供保证人。依照我国《担保法》规定，下列主体可以作为保证人的是（ ）。
A.某大学教授
B.某企业财务科
C.某公立小学
D.某街道办事处
正确答案:————
36.[单选题] 根据FIDIC《施工合同条件》，关于指定分包商的说法，正确的是（ ）。
A.指定分包商可以与雇主直接订立合同
B.指定分包商的施工任务可以是承包商的任何工作
C.承包商不能收取指定分包商的管理费
D.承包商对指定分包商的违约不承担责任
正确答案:————
37.[单选题] 按照通用条件对变更的规定，委托人与监理人通过协商调整正常服务酬金的情况不包括（ ）。
A.委托监理工作范围内的工程概算投资额增加
B.承包人原因不能按期竣工致使监理工作期限延长
C.监理过程中颁布新标准导致监理服务的范围增加
D.因委托人调整建设工程的规模导致监理人的正常工作量减少
正确答案:————
38.[单选题] 建设工程一切险保险合同于 2004年 3月 1日签订，建设工程承包合同约定工程开工日期为 2004年 3月 20日。为保证工程如期开工，承包人于 2004年 3月10日将建筑材料运至工地，一切准备就绪，承包人提前两天正式开工。建筑工程一切险的保险责任开始时间为（ ）。
A.38047
B.2004年3月20日
C.2004年3月10日
D.2004年3月18日
正确答案:————
39.[单选题] 工程设计招标通常采用的评标方法是（ ）。
A.最低评标价法
B.经评审的最低投标价法
C.综合评估法
D.设计费必选法
正确答案:————
40.[单选题] 建设单位与供货商签订的钢材供货合同未约定交货地点，后双方对此没有达成补充协议，也不能依其他方法确定，则供货商备齐钢材后（ ）。
A.应将钢材送到施工现场
B.应将钢材送到建设单位的办公所在地
C.应将钢材送到建设单位的仓库
D.可通知建设单位自提
正确答案:————
41.[单选题] 关于表见代理的说法错误的是（ ）。
A.表见代理的行为人没有代理权
B.表见代理是无效代理
C.表见代理在本质上属于无权代理
D.善意相对人有理由相信行为人有代理权
正确答案:————
42.[单选题] 下列投标文件对招标文件响应的偏差中，属于细微偏差的是（ ）。
A.联合体投标没有联合体协议书
B.投标工期长于招标文件要求的工期
C.投标报价的大写金额与小写金额不一致
D.投标文件没有投标人授权代表的签字
正确答案:————
43.[单选题] 某贷款合同，借款方以一块林地的承包经营权向贷款方做了抵押担保，但未到县级林业主管部门办理抵押登记，贷方即拨付了借贷的资金。按照相关法律规定，该抵押合同（ ）。
A.在贷款方将资金拨付至借款方账户时生效
B.由于事先未获得林业主管部门的批准，属于无效合同
C.自当事人双方签字盖章后即生效
D.借贷双方办理完抵押登记手续后生效
正确答案:————
44.[单选题] 我国在建设领域推行项目法人负责制、工程监理制、招标投标制和合同管理制，在这些改革中，核心内容是（ ）。
A.项目负责法人
B.招标投标制
C.工程监理制
D.合同管理制
正确答案:————
45.[单选题] 《标准资格预审文件》组成文件中，适合于公开招标，具有代替招标公告功能的文件是（ ）。
A.资格预审公告
B.申请人须知
C.资格审查方法和办法
D.资格预审申请文件
正确答案:————
46.[单选题] 根据《建设工程勘察合同（示范文本）》，关于定金的说法，正确的是（ ）。
A.定金应以勘察费为基础计算
B.定金应以工程投资额为基础计算
C.定金的比例由当事人自由约定
D.定金只能抵作勘察费
正确答案:————
47.[单选题] 某施工单位以电子邮件的方式向某设备供应商发出要约，该供应商公布了三个电子邮箱，并且没有特别指定，则此要约的生效时间是（ ）。
A.该要约进入任一电子邮箱的首次时间
B.该要约进入三个电子邮箱的最后时间
C.该供应商获悉该要约收到的时间
D.该供应商理解该要约内容的时间
正确答案:————
48.[单选题] 下列文件中，属于要约邀请文件的是（ ）。
A.投标书
B.中标通知书
C.招标公告
D.现场踏勘答疑会议纪要
正确答案:————
49.[单选题] 施工合同示范文本中要求，由（ ）投保建筑工程一切险。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.项目经理
正确答案:————
50.[单选题] 某采用FIDIC《施工合同条件》的合同中，约定的工程竣工时间为5月1日，承包商在4月15日就完成了施工，并提前通知了工程师，要求在该日期进行竣工检验。但由于外部配合条件不具备竣工检验的要求，直到5月15日工程师才发出竣工检验的通知。经过3天检验后表明质量合格，到5月18日有关各方在验收记录上签字。工程师颁发工程接收证书中
1.[单选题] 在施工合同履行过程中，当事人一方可以免除违约责任的情形是（ ）。
A.因为建设单位拖延提供图纸，导致建筑公司未能按合同约定时间开工
B.因为建筑公司自有设备损坏，导致工期拖延
C.因为发生洪灾，建筑公司无法在合同约定的工期内竣工
D.因为三通一平工期拖延，建设单位不能在合同约定的时间内提供施工场地
正确答案:——C——
2.[单选题] 对施工招标而言，评标委员会推荐的中标候选人应当限定在（ ）人，并标明排列顺序。
A.3～5
B.5～7
C.1～3
D.2～3
正确答案:——C——
3.[单选题] 给指定分包商的付款应从( )内开支。
A.进度款
B.变更价款
C.预付款
D.暂列金额
正确答案:——D——
4.[单选题] 下列关于监理人向委托人索赔的说法中，表述正确的是（ ）。
A.监理人的索赔不成立时，不应针对此事件再提索赔
B.监理人是委托人的代理人，因此不应提任何索赔要求
C.监理人的索赔不成立时，应赔偿委托人由此发生的费用
D.监理人的索赔报告应提交给施工合同约定的合同争议评审组
正确答案:————
5.[单选题] 下列组织或个人中，不能成为合同法律关系主体的是（ ）。
A.自然人
B.项目经理部
C.设计事务所
D.监理事务所
正确答案:————
6.[单选题] 招标人在组织投标人进行现场考察之前招投标双方必须完成的内容中不包括（ ）。
A.已发售招标文件
B.研究招标文件
C.投标人资格预审
D.组织口头和书面答疑
正确答案:————
7.[单选题] 甲公司将其塔吊租给乙公司使用，乙公司却将该塔吊卖给丙公司。依据我国《合同法》的规定，乙公司与丙公司的塔吊买卖合同属于（ ）合同。
A.无效
B.可撤销
C.效力待定
D.可变更
正确答案:————
8.[单选题] 根据《标准施工合同》，施工准备阶段设计交底应由（ ）组织。
A.设计人
B.监理人
C.发包人
D.总承包人
正确答案:————
9.[单选题] 在评标初审程序中，首先对投标文件做符合性评审，接下来做（ ）评审。
A.商务性
B.技术性
C.施工方案
D.施工质量
正确答案:————
10.[单选题] 按照合同的约定，2007年1月1日发包方应该向承包方支付工程款，但没有支付。2007年7月1日至8月1日之间，当地发生了特大洪水，导致承包方不能行使请求权。2007年12月3日，承包方向法院提起诉讼，请求发包方支付拖欠的工程款，2007年12月31日法院作出判决。则下面的说法正确的是（ ）。
A.2007年7月1日至8月1日之间诉讼时效中止
B.2007年12月31日起诉讼时效中止
C.2007年12月3日诉讼时效中断
D.2007年7月1日至8月1日之间诉讼时效中断
正确答案:————
11.[单选题] 施工项目经理是施工企业的代理人，这种代理属于（ ）。
A.法定代理
B.委托代理
C.指定代理
D.职务代理
正确答案:————
12.[单选题] 按照《建设工程监理合同》示范文本的规定，委托人与违约承包人解除合同后，监理人完成的善后工作属于（ ）。
A.正常工作
B.本职工作
C.额外工作
D.附加工作
正确答案:————
13.[单选题] 根据《招标投标法》的规定，招标过程中发生下列情况的，招标人可以据此没收投标保证金的是（ ）。
A.投标文件的密封不符合招标文件的要求
B.投标人购买招标文件后不递交投标文件
C.投标文件中附有招标人不能接受的条件
D.投标截止日期后要求撤回投标文件
正确答案:————
14.[单选题] 某工程项目足额投保了建筑工程一切险，在保险期间内，工程发生了保险事故。为减少损失，被保险人共计支出6万元。经保险公司查勘定损，建筑物实际损失为20万元。保险公司应当支付的保险金为（ ）万元。
A.6
B.14
C.20
D.26
正确答案:————
15.[单选题] 根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》（GF-2000-0201），监理人发现工程设计不符合国家规定的质量标准时，正确的做法是（ ）。
A.指令施工单位征求设计人的修改意见
B.及时向设计人报告问题的具体情况
C.口头联系设计人并书面报告委托人
D.书面报告委托人并要求设计人更正
正确答案:————
16.[单选题] 根据《标准施工合同》，关于承包人施工安全责任的说法，正确的是（ ）。
A.承包人应按合同约定的安全工作内容编制施工安全措施计划
B.合同约定的安全施工措施所需费用由承包人承担，安全作业环境所需费用由发包人承担
C.承包人对施工现场所有人员的工伤事故承担责任
D.因采取合同未约定的安全施工措施增加的费用由承包人自行承担
正确答案:————
17.[单选题] 某工程的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力。下列关于组织该工程招标的说法中，正确的是（ ）。
A.招标申请经批准后，招标人可以自行招标
B.办理招标备案后，招标人可以自行招标
C.无须办理招标备案，招标人可以自行招标
D.办理招标备案后，招标人应委托代理机构招标
正确答案:————
18.[单选题] 根据我国《合同法》，撤销权应自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起（ ）内行使。
A.5年
B.2年
C.1年
D.6个月
正确答案:————
19.[单选题] 甲建设单位一直拖欠乙施工单位工程款，乙多次索要未果，遂申请仲裁。仲裁庭作出裁决后，甲仍不履行，则乙可向（ ）申请执行。
A.仲裁委员会
B.人民法院
C.人民政府
D.建设行政主管部门
正确答案:————
20.[单选题] 某工程监理合同履行中，委托人与科研机构的试验室签订了负责施工期间材料和工艺质量检测试验的技术服务合同。按照建设工程委托监理合同示范文本的规定，下列关于监理人工作的说法中，不正确的是（ ）。
A.试验室应接受监理人的指示，完成要求进行的检测试验项目
B.监理人应监督试验过程，对试验数据的正确性承担连带责任
C.监理人对依据不准确的试验数据作出的错误判断，不承担责任
D.试验数据正确，监理人作出错误判断应承担责任
正确答案:————
21.[单选题] 甲患重病住院急需要用钱又借贷无门，乙表示愿意借给甲2000元，但半年后须加倍尝还，否则以甲的房子代偿，甲表示同意。根据《合同法规定》，甲、乙之间的借款合同因（ ）。
A.显失公平而无效
B.欺诈而可撤销
C.乘人之危而无效
D.乘人之危而可撤销
正确答案:————
22.[单选题] 甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但保证合同中未约定保证方式及保证期间，下列说法正确的是（ ）。
A.丙的保证方式为一般保证
B.保证期间与买卖合同的诉讼时效相同
C.如果甲在保证期间内未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任
D.如果甲在保证期间内未经丙书面同意将主债权转让给丁，则丙不再承担保证责任
正确答案:————
23.[单选题] 水泥厂为承包商供应水泥，承包商已支付全部货款。交货时承包商因水泥厂交货时间比合同约定晚了两天而要求支付违约金，水泥厂表示拒绝并把水泥卸放在合同约定的地点。第二天上午乌云密布，下午天降暴雨把部分水泥淋湿硬化。则该部分损失（ ）。
A.由水泥厂承担
B.由承包商承担
C.由水泥厂和承包商共同承担
D.由承包商向水泥厂索赔
正确答案:————
24.[单选题] 《合同法》规定的不安抗辩权制度，是指应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方发生某些情形时可以中止合同。下列情形中，当事人可以行使不安抗辩权中止合同的是（ ）。
A.对方当事人降低注册资金
B.对方当事人银行贷款数额激增
C.对方当事人的法定代表人变更
D.对方当事人经营状况严重恶化
正确答案:————
25.[单选题] 张某是某施工单位的材料采购员，一直代理本单位与甲建材公司的材料采购业务。后张某被单位开除，但甲公司并不知情。张某用盖有原单位公章的空白合同书与甲公司签订材料采购合同，则该合同为（ ）合同。
A.效力待定
B.无效
C.可撤销
D.有效
正确答案:————
26.[单选题] 某单位采用的货样买卖方式签订了设备采购合同，关于采购方式及合同的说法正确的是（ ）。
A.该合同属于即时买卖合同
B.货样应留存在供货人处
C.当事人可以在合同中对货样进行说明
D.采购人不知道货样有隐蔽瑕疵的，供货人可按货样交付货物
正确答案:————
27.[单选题] 甲与乙订立了一份水泥购销合同，约定甲向乙交付200吨水泥，货款6万元，乙向甲支付定金1万元；如任何一方不履行合同应支付违约金1
A.要求甲双倍返还定金2万元
B.要求甲双倍返还定金2万元，同时支付违约金1.5万元
C.要求甲支付违约金2万元
D.要求甲支付违约金1.5万元
正确答案:————
28.[单选题] 对于需增设技术设计阶段的工程项目，为保证设计指导思想贯穿各设计阶段，一般不单独招标发包的是（ ）。
A.初步设计
B.施工图设计
C.全过程设计
D.技术设计
正确答案:————
29.[单选题] 甲、乙于4月1日签订一份施工合同。合同履行过程中，双方于5月1日发生争议，，甲于5月20日单方要求解除合同。乙遂向法院提起诉讼，法院于6月30日判定该合同无效。则该合同自（ ）无效。
A.4月1日
B.6月30日
C.5月1日
D.5月30日
正确答案:————
30.[单选题] 甲是乙的债务人，乙是丙的债务人，由于乙怠于行使自己到期的债权导致无法偿还对丙的债务，则下列说法正确的是（ ）。
A.丙可以行使代位权，代替乙向甲行债权
B.丙必须以乙名义行使乙的债权
C.丙可以行使不安抗辩权
D.甲可以行使代位权，直接向丙偿还债务
正确答案:————
31.[单选题] 根据美国AIA标准合同文件，CM合同中与雇主订立合同的当事人是（ ）。
A.建筑师
B.专业咨询机构
C.施工承包商
D.承担分包工作的分包商
正确答案:————
32.[单选题] 甲公司欠某供应商500万元货款，现甲公司分立为乙、丙两家公司。关于甲公司分立后的500万元债务的清偿问题的说法，正确的是（ ）。
A.乙公司与丙公司均不承担清偿责任
B.应当由乙、丙公司承担连带责任
C.应当由甲公司承担全部债务
D.应当由乙公司承担全部债务
正确答案:————
33.[单选题] 关于设计招标下列说法错误的是（ ）。
A.设计招标的特点是投标人将招标人对项目的设想变成可实施方案的竞争
B.一般工程项目的设计可分为三个阶段：初步设计、技术设计和施工图设计阶段
C.设计招标应采用设计方案竞选的方式
D.设计招标文件对投标人所提出的要求不必很详细
正确答案:————
34.[单选题] 借用其他企业的资质证书参加投标，属于（ ），是法律所禁止的。
A.投标人之间串通投标
B.投标人与招标人之间串通投标
C.投标人以行贿手段谋取中标
D.投标人以他人名义投标
正确答案:————
35.[单选题] 王某与某信用社签订一份贷款合同，信用社要求王某提供保证人。依照我国《担保法》规定，下列主体可以作为保证人的是（ ）。
A.某大学教授
B.某企业财务科
C.某公立小学
D.某街道办事处
正确答案:————
36.[单选题] 根据FIDIC《施工合同条件》，关于指定分包商的说法，正确的是（ ）。
A.指定分包商可以与雇主直接订立合同
B.指定分包商的施工任务可以是承包商的任何工作
C.承包商不能收取指定分包商的管理费
D.承包商对指定分包商的违约不承担责任
正确答案:————
37.[单选题] 按照通用条件对变更的规定，委托人与监理人通过协商调整正常服务酬金的情况不包括（ ）。
A.委托监理工作范围内的工程概算投资额增加
B.承包人原因不能按期竣工致使监理工作期限延长
C.监理过程中颁布新标准导致监理服务的范围增加
D.因委托人调整建设工程的规模导致监理人的正常工作量减少
正确答案:————
38.[单选题] 建设工程一切险保险合同于 2004年 3月 1日签订，建设工程承包合同约定工程开工日期为 2004年 3月 20日。为保证工程如期开工，承包人于 2004年 3月10日将建筑材料运至工地，一切准备就绪，承包人提前两天正式开工。建筑工程一切险的保险责任开始时间为（ ）。
A.38047
B.2004年3月20日
C.2004年3月10日
D.2004年3月18日
正确答案:————
39.[单选题] 工程设计招标通常采用的评标方法是（ ）。
A.最低评标价法
B.经评审的最低投标价法
C.综合评估法
D.设计费必选法
正确答案:————
40.[单选题] 建设单位与供货商签订的钢材供货合同未约定交货地点，后双方对此没有达成补充协议，也不能依其他方法确定，则供货商备齐钢材后（ ）。
A.应将钢材送到施工现场
B.应将钢材送到建设单位的办公所在地
C.应将钢材送到建设单位的仓库
D.可通知建设单位自提
正确答案:————
41.[单选题] 关于表见代理的说法错误的是（ ）。
A.表见代理的行为人没有代理权
B.表见代理是无效代理
C.表见代理在本质上属于无权代理
D.善意相对人有理由相信行为人有代理权
正确答案:————
42.[单选题] 下列投标文件对招标文件响应的偏差中，属于细微偏差的是（ ）。
A.联合体投标没有联合体协议书
B.投标工期长于招标文件要求的工期
C.投标报价的大写金额与小写金额不一致
D.投标文件没有投标人授权代表的签字
正确答案:————
43.[单选题] 某贷款合同，借款方以一块林地的承包经营权向贷款方做了抵押担保，但未到县级林业主管部门办理抵押登记，贷方即拨付了借贷的资金。按照相关法律规定，该抵押合同（ ）。
A.在贷款方将资金拨付至借款方账户时生效
B.由于事先未获得林业主管部门的批准，属于无效合同
C.自当事人双方签字盖章后即生效
D.借贷双方办理完抵押登记手续后生效
正确答案:————
44.[单选题] 我国在建设领域推行项目法人负责制、工程监理制、招标投标制和合同管理制，在这些改革中，核心内容是（ ）。
A.项目负责法人
B.招标投标制
C.工程监理制
D.合同管理制
正确答案:————
45.[单选题] 《标准资格预审文件》组成文件中，适合于公开招标，具有代替招标公告功能的文件是（ ）。
A.资格预审公告
B.申请人须知
C.资格审查方法和办法
D.资格预审申请文件
正确答案:————
46.[单选题] 根据《建设工程勘察合同（示范文本）》，关于定金的说法，正确的是（ ）。
A.定金应以勘察费为基础计算
B.定金应以工程投资额为基础计算
C.定金的比例由当事人自由约定
D.定金只能抵作勘察费
正确答案:————
47.[单选题] 某施工单位以电子邮件的方式向某设备供应商发出要约，该供应商公布了三个电子邮箱，并且没有特别指定，则此要约的生效时间是（ ）。
A.该要约进入任一电子邮箱的首次时间
B.该要约进入三个电子邮箱的最后时间
C.该供应商获悉该要约收到的时间
D.该供应商理解该要约内容的时间
正确答案:————
48.[单选题] 下列文件中，属于要约邀请文件的是（ ）。
A.投标书
B.中标通知书
C.招标公告
D.现场踏勘答疑会议纪要
正确答案:————
49.[单选题] 施工合同示范文本中要求，由（ ）投保建筑工程一切险。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.项目经理
正确答案:————
50.[单选题] 某采用FIDIC《施工合同条件》的合同中，约定的工程竣工时间为5月1日，承包商在4月15日就完成了施工，并提前通知了工程师，要求在该日期进行竣工检验。但由于外部配合条件不具备竣工检验的要求，直到5月15日工程师才发出竣工检验的通知。经过3天检验后表明质量合格，到5月18日有关各方在验收记录上签字。工程师颁发工程接收证书中
版权声明
声明：有的资源均来自网络转载，版权归原作者所有，如有侵犯到您的权益
请联系本站我们将配合处理！
上一篇 : 土力学与地基基础考前练兵
下一篇 :施工企业会计考前练兵